工程延期賠償通常根據(jù)合同約定進(jìn)行，若合同無具體約定，則依據(jù)實(shí)際損失進(jìn)行計(jì)算。

具體來說，當(dāng)工程發(fā)生延期時(shí)，首先需要查看雙方簽訂的施工合同，看是否有關(guān)于工程延期賠償?shù)拿鞔_條款。如果合同中有約定，那么雙方應(yīng)按照合同約定執(zhí)行。一般來說，合同中會(huì)規(guī)定誤期賠償費(fèi)的計(jì)算方式，如按照合同價(jià)款的一定比例進(jìn)行賠償，但最高限額通常不會(huì)超過合同價(jià)款的5%。

如果合同中沒有關(guān)于延期賠償?shù)木唧w約定，那么賠償金額將根據(jù)實(shí)際損失來確定。實(shí)際損失可能包括因工程延期導(dǎo)致的額外人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械費(fèi)、管理費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用。這些費(fèi)用的計(jì)算需要依據(jù)實(shí)際情況，如市場價(jià)格波動(dòng)、工期延誤的具體天數(shù)等因素進(jìn)行綜合考慮。

在進(jìn)行工程延期賠償時(shí)，雙方應(yīng)進(jìn)行友好協(xié)商，盡量達(dá)成一致意見。如果協(xié)商不成，可以向法院提起訴訟，由法院根據(jù)法律規(guī)定和實(shí)際情況進(jìn)行裁決。

此外，需要注意的是，即使承包人支付了誤期賠償費(fèi)，也不能免除其按照合同約定應(yīng)承擔(dān)的任何責(zé)任和應(yīng)履行的任何義務(wù)。因此，承包人在施工過程中應(yīng)嚴(yán)格遵守合同約定，確保工程按時(shí)按質(zhì)完成，避免不必要的延期和賠償。同時(shí)，發(fā)包人也應(yīng)積極配合承包人的工作，提供必要的支持和協(xié)助，確保工程順利進(jìn)行。

建設(shè)工程因甲方原因造成工程延期的，乙方可以依據(jù)合同的約定要求甲方賠償，如果沒有約定的，按實(shí)際造成的損失賠償。如果甲方不賠償?shù)模曳娇赡芟蚍ㄔ浩鹪V。

一、承包工程甲方原因延遲工期怎么索賠

建設(shè)工程因甲方原因造成工程延期的，乙方可以依據(jù)合同的約定要求甲方賠償，如果沒有約定的，按實(shí)際造成的損失賠償。如果甲方不賠償?shù)模曳娇赡芟蚍ㄔ浩鹪V。

《中華人民共和國合同法》

第二百八十三條【發(fā)包人違約責(zé)任】發(fā)包人未按照約定的時(shí)間和要求提供原材料、設(shè)備、場地、資金、技術(shù)資料的，承包人可以順延工程日期，并有權(quán)要求賠償停工、窩工等損失。

第二百八十四條【發(fā)包人原因致工程停建、緩建的責(zé)任】因發(fā)包人的原因致使工程中途停建、緩建的，發(fā)包人應(yīng)當(dāng)采取措施彌補(bǔ)或者減少損失，賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運(yùn)、機(jī)械設(shè)備調(diào)遷、材料和構(gòu)件積壓等損失和實(shí)際費(fèi)用。

二、工期順延如何認(rèn)定

在建筑工程施工的過程中，發(fā)包人存在以下行為的導(dǎo)致工程停工的，要承擔(dān)相應(yīng)的停工損失：

(1)發(fā)包人未能按專用條款的約定提供圖紙及開工條件;

(2)發(fā)包人未能按約定日期支付工程預(yù)付款、進(jìn)度款，致使施工不能正常進(jìn)行;

(3)工程師未按合同約定提供所需指令、批準(zhǔn)等，致使施工不能正常進(jìn)行;

(4)設(shè)計(jì)變更和工程量增加;

(5)一周內(nèi)非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計(jì)超過8小時(shí);

(6)不可抗力;

(7)專用條款中約定或工程師同意工期順延的其他情況。

事實(shí)上，當(dāng)發(fā)包人因上述原因或其他原因?qū)е鹿こ掏９さ模邪顺丝梢砸筚r償，最重要的是可以要求工期延順，從而不會(huì)超期施工。

這時(shí)，因發(fā)包人拖欠工程預(yù)付款、進(jìn)度款、遲延提供施工圖紙、場地及原材料、變更設(shè)計(jì)等行為導(dǎo)致工程延誤，承包人要做以下的事情，以便對工期延順進(jìn)行認(rèn)定：

(1)合同明確約定順延工期應(yīng)當(dāng)經(jīng)發(fā)包人簽證確認(rèn)，那么在出現(xiàn)工期停工、延誤事宜時(shí)，承包人應(yīng)第一時(shí)間通知發(fā)包人并要其簽字確認(rèn);

(2)或者經(jīng)審查承包人雖未取得工期順延的簽證確認(rèn)，應(yīng)舉證證明在合同約定的辦理期限內(nèi)向發(fā)包人主張過工期順延，如有證據(jù)證明向發(fā)包人出函，要求確認(rèn)工期延順的;

(3)發(fā)包人的前述行為確實(shí)嚴(yán)重影響施工進(jìn)度的，對承包人順延相應(yīng)工期的主張，可予支持。

三、最新資訊

《中華人民共和國民法典》

第八百零三條【發(fā)包人未按約定的時(shí)間和要求提供相關(guān)物資的違約責(zé)任】發(fā)包人未按照約定的時(shí)間和要求提供原材料、設(shè)備、場地、資金、技術(shù)資料的，承包人可以順延工程日期，并有權(quán)請求賠償停工、窩工等損失。

第八百零四條【因發(fā)包人原因造成工程停建、緩建所應(yīng)承擔(dān)責(zé)任】因發(fā)包人的原因致使工程中途停建、緩建的，發(fā)包人應(yīng)當(dāng)采取措施彌補(bǔ)或者減少損失，賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運(yùn)、機(jī)械設(shè)備調(diào)遷、材料和構(gòu)件積壓等損失和實(shí)際費(fèi)用。