建設工程因甲方原因造成工程延期的，乙方可以依據合同的約定要求甲方賠償，如果沒有約定的，按實際造成的損失賠償。如果甲方不賠償的，乙方可能向法院起訴。

一、承包工程甲方原因延遲工期怎么索賠

建設工程因甲方原因造成工程延期的，乙方可以依據合同的約定要求甲方賠償，如果沒有約定的，按實際造成的損失賠償。如果甲方不賠償的，乙方可能向法院起訴。

《中華人民共和國合同法》

第二百八十三條【發包人違約責任】發包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術資料的，承包人可以順延工程日期，并有權要求賠償停工、窩工等損失。

第二百八十四條【發包人原因致工程停建、緩建的責任】因發包人的原因致使工程中途停建、緩建的，發包人應當采取措施彌補或者減少損失，賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運、機械設備調遷、材料和構件積壓等損失和實際費用。

二、工期順延如何認定

在建筑工程施工的過程中，發包人存在以下行為的導致工程停工的，要承擔相應的停工損失：

(1)發包人未能按專用條款的約定提供圖紙及開工條件;

(2)發包人未能按約定日期支付工程預付款、進度款，致使施工不能正常進行;

(3)工程師未按合同約定提供所需指令、批準等，致使施工不能正常進行;

(4)設計變更和工程量增加;

(5)一周內非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時;

(6)不可抗力;

(7)專用條款中約定或工程師同意工期順延的其他情況。

事實上，當發包人因上述原因或其他原因導致工程停工的，承包人除了可以要求賠償，最重要的是可以要求工期延順，從而不會超期施工。

這時，因發包人拖欠工程預付款、進度款、遲延提供施工圖紙、場地及原材料、變更設計等行為導致工程延誤，承包人要做以下的事情，以便對工期延順進行認定：

(1)合同明確約定順延工期應當經發包人簽證確認，那么在出現工期停工、延誤事宜時，承包人應第一時間通知發包人并要其簽字確認;

(2)或者經審查承包人雖未取得工期順延的簽證確認，應舉證證明在合同約定的辦理期限內向發包人主張過工期順延，如有證據證明向發包人出函，要求確認工期延順的;

(3)發包人的前述行為確實嚴重影響施工進度的，對承包人順延相應工期的主張，可予支持。

三、最新資訊

《中華人民共和國民法典》

第八百零三條【發包人未按約定的時間和要求提供相關物資的違約責任】發包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術資料的，承包人可以順延工程日期，并有權請求賠償停工、窩工等損失。

第八百零四條【因發包人原因造成工程停建、緩建所應承擔責任】因發包人的原因致使工程中途停建、緩建的，發包人應當采取措施彌補或者減少損失，賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運、機械設備調遷、材料和構件積壓等損失和實際費用。

裝修公司違約延誤工期，賠償問題首先需依據雙方簽訂的裝修合同來處理。如果合同中明確約定了延期違約金的具體數額或計算方式，業主可以直接依據合同條款向對方主張賠償。若合同中沒有約定或協商不成，業主有權向有管轄權的法院提起訴訟，要求裝修公司支付延期違約金，并返還已支付但尚未完成工程的款項，同時賠償因此產生的經濟損失。賠償的金額應相當于因違約所造成的損失，包括合同履行后可以獲得的利益，但不得超過違約一方訂立合同時預見到或者應當預見到的因違約可能造成的損失。

1.違約金：根據《中華人民共和國民法典》第五百八十五條，當事人可以約定一方違約時應當根據違約情況向對方支付一定數額的違約金，也可以約定因違約產生的損失賠償額的計算方法。這意味著如果裝修公司未能按照約定的時間完成裝修工程，業主可以要求裝修公司支付違約金。約定的違約金低于造成的損失的，人民法院或者仲裁機構可以根據當事人的請求予以增加；約定的違約金過分高于造成的損失的，人民法院或者仲裁機構可以根據當事人的請求予以適當減少。

2.返還工程款：對于已支付但尚未完成工程的款項，裝修公司應予以返還。這是因為裝修公司未能按照合同約定的時間完成工程，業主有權要求返還已支付但尚未完成工程的款項。

3.賠償損失：根據《中華人民共和國民法典》第五百八十四條，當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定，造成對方損失的，損失賠償額應當相當于因違約所造成的損失，包括合同履行后可以獲得的利益；但是，不得超過違約一方訂立合同時預見到或者應當預見到的因違約可能造成的損失。這意味著裝修公司需要賠償業主因延誤工期而產生的經濟損失，包括合同履行后可以獲得的利益。

1.人員調控不合理：裝修公司未能根據工程需求合理配置專業人員和管理資源，導致施工效率低下。為預防此類情況，業主在選擇裝修公司時應考察其人員配置和管理能力。

2.不停更改裝修方案：無論是業主還是裝修公司出于各種原因頻繁變動裝修方案，都會嚴重影響工程進度。因此，在裝修前雙方應充分溝通并確定裝修方案，避免在施工過程中頻繁更改。

3.無法按時提供主材：特別是當業主選擇半包裝修形式時，主材供應不及時會直接導致施工停滯。業主應提前與裝修公司溝通并確定主材的供應時間，確保施工不受影響。

4.驗收不準時、結款不及時、質量不過關：這些問題同樣會拖延裝修進程，影響整體工期。業主應及時驗收并結算工程款，裝修公司也應確保施工質量符合合同約定。

《中華人民共和國民法典》第五百七十七條：當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的，應當承擔繼續履行、采取補救措施或者賠償損失等違約責任。

《中華人民共和國民法典》第五百八十四條：當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定，造成對方損失的，損失賠償額應當相當于因違約所造成的損失，包括合同履行后可以獲得的利益；但是，不得超過違約一方訂立合同時預見到或者應當預見到的因違約可能造成的損失。

《中華人民共和國民法典》第五百八十五條：當事人可以約定一方違約時應當根據違約情況向對方支付一定數額的違約金，也可以約定因違約產生的損失賠償額的計算方法。約定的違約金低于造成的損失的，人民法院或者仲裁機構可以根據當事人的請求予以增加；約定的違約金過分高于造成的損失的，人民法院或者仲裁機構可以根據當事人的請求予以適當減少。當事人就遲延履行約定違約金的，違約方支付違約金后，還應當履行債務。