建設(shè)工程施工合同的法規(guī)有：《民法典》等法律法規(guī)，規(guī)定建設(shè)工程合同包括工程勘察、設(shè)計(jì)、施工合同；以及建設(shè)工程合同應(yīng)采用書面形式；和依法進(jìn)行招投標(biāo)活動(dòng)。
【法律依據(jù)】
《民法典》第七百八十八條
建設(shè)工程合同是承包人進(jìn)行工程建設(shè)，發(fā)包人支付價(jià)款的合同。
建設(shè)工程合同包括工程勘察、設(shè)計(jì)、施工合同。
第七百八十九條
建設(shè)工程合同應(yīng)當(dāng)采用書面形式。
第七百九十條
建設(shè)工程的招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)，應(yīng)當(dāng)依照有關(guān)法律的規(guī)定公開、公平、公正進(jìn)行。
第七百九十一條
發(fā)包人可以與總承包人訂立建設(shè)工程合同，也可以分別與勘察人、設(shè)計(jì)人、施工人訂立勘察、設(shè)計(jì)、施工承包合同。發(fā)包人不得將應(yīng)當(dāng)由一個(gè)承包人完成的建設(shè)工程支解成若干部分發(fā)包給數(shù)個(gè)承包人。

一、合同的簽訂 建設(shè)工程合同 是承包人進(jìn)行工程建設(shè)，發(fā)包人支付價(jià)款的合同。建設(shè)工程合同包括工程勘察、設(shè)計(jì)、 施工合同 。建筑 工程合同 有哪些應(yīng)當(dāng)采用書面形式簽訂建設(shè)工程承發(fā)包合同;對(duì)于實(shí)行 招標(biāo) 發(fā)包的建設(shè)工程，其承發(fā)包合同的主要條款內(nèi)容應(yīng)當(dāng)與招標(biāo)文件、 投標(biāo) 書和中標(biāo)通知書的主要內(nèi)容相一致，承發(fā)包雙方簽訂了建設(shè)工程合同后，不應(yīng)該再簽訂與合同實(shí)質(zhì)性內(nèi)容相違背的補(bǔ)充協(xié)議。 二、合同的主要內(nèi)容 可以依據(jù)國家頒布的有關(guān)合同示范文本擬定建設(shè)工程承發(fā)包合同專用條款，并特別注意以下條款： (1)工程名稱、地點(diǎn)、范圍和內(nèi)容; (2)工期，包括整體工程的開、竣工工期以及中間交付工程的開、竣工工期; (3)工程質(zhì)量保修期及保修條件; (4)工程造價(jià); (5)工程驗(yàn)收及工程價(jià)款的支付、結(jié)算方式、支付方式; (6)設(shè)計(jì)文件及概算預(yù)算、技術(shù)資料的提供日期及提供方式; (7)材料的供應(yīng)及材料進(jìn)場期限; (8)工程變更; (9)違約、索賠和爭議; (10)當(dāng)事人約定的其他事項(xiàng)。 若涉及到使用國際組織或者外國政府資金的項(xiàng)目，可能會(huì)被要求采用FIDIC條款，其他類型的建設(shè)工程項(xiàng)目也可以參照FIDIC條款起草并簽署相關(guān)的合同文本。

建筑工程合同的法律規(guī)定有：建筑工程合同是指一方約定完成建設(shè)工程，另一方按約定驗(yàn)收工程并支付一定報(bào)酬的合同，屬于承攬合同的特殊類型，包括工程勘察、設(shè)計(jì)、施工合同，簽訂建筑工程合同應(yīng)當(dāng)采用書面形式。
【法律依據(jù)】
《民法典》第七百八十八條
建設(shè)工程合同是承包人進(jìn)行工程建設(shè)，發(fā)包人支付價(jià)款的合同。建設(shè)工程合同包括工程勘察、設(shè)計(jì)、施工合同。
第七百八十九條
建設(shè)工程合同應(yīng)當(dāng)采用書面形式。
第七百九十二條
國家重大建設(shè)工程合同，應(yīng)當(dāng)按照國家規(guī)定的程序和國家批準(zhǔn)的投資計(jì)劃、可行性研究報(bào)告等文件訂立。

建筑工程合同 的形式是書面形式。法律規(guī)定建設(shè)工程合同 應(yīng)當(dāng)采用書面形式。當(dāng)事人訂立合同，可以采用書面形式、口頭形式或者其他形式。書面形式是合同書、信件、電報(bào)、電傳、傳真等可以有形地表現(xiàn)所載內(nèi)容的形式。
一、建筑工程合同類型有哪幾種
按計(jì)價(jià)方式不同，建設(shè)工程施工合同可以劃分為總價(jià)合同、單價(jià)合同和成本加酬金合同三大類。根據(jù)招標(biāo)準(zhǔn)備情況和建設(shè)工程項(xiàng)目的特點(diǎn)不同，建設(shè)工程施工合同可選用其中的任何一種。
1、總價(jià)合同：總價(jià)合同又分為固定總價(jià)合同和可調(diào)總價(jià)合同。
（1）固定總價(jià)合同。
承包商按投標(biāo)時(shí)業(yè)主接受的合同價(jià)格一筆包死。在合同履行過程中，如果業(yè)主沒有要求變更原定的承包內(nèi)容，承包商在完成承包任務(wù)后，不論其實(shí)際成本如何，均應(yīng)按合同價(jià)獲得工程款的支付。
（2）可調(diào)總價(jià)合同。
這類合同與固定總價(jià)合同基本相同，但合同期較長（1年以上），只是在固定總價(jià)合同的基礎(chǔ)上，增加合同履行過程因市場價(jià)格浮動(dòng)對(duì)承包價(jià)格調(diào)整的條款。由于合同期較長，承包商不可能在投標(biāo)報(bào)價(jià)時(shí)合理地預(yù)見1年后市場價(jià)格的浮動(dòng)影響，因此，應(yīng)在合同內(nèi)明確約定合同價(jià)款的調(diào)整原則、方法和依據(jù)。常用的調(diào)價(jià)方法有：文件證明法、票據(jù)價(jià)格調(diào)整法和公式調(diào)價(jià)法。
2、單價(jià)合同
單價(jià)合同是指承包商按工程量報(bào)價(jià)單內(nèi)分項(xiàng)工作內(nèi)容填報(bào)單價(jià)，以實(shí)際完成工程量乘以所報(bào)單價(jià)確定結(jié)算價(jià)款的合同。承包商所填報(bào)的單價(jià)應(yīng)為計(jì)入各種攤銷費(fèi)用后的綜合單價(jià)，而非直接費(fèi)單價(jià)。單價(jià)合同大多用于工期長、技術(shù)復(fù)雜、實(shí)施過程中發(fā)生各種不可預(yù)見因素較多的大型土建工程，以及業(yè)主為了縮短工程建設(shè)周期，初步設(shè)計(jì)完成后就進(jìn)行施工招標(biāo)的工程。單價(jià)合同的工程量清單內(nèi)所開列的工程量一般為估計(jì)工程量，而非準(zhǔn)確工程量
3、成本加酬金合同
成本加酬金合同時(shí)將工程項(xiàng)目的實(shí)際造價(jià)劃分為直接成本費(fèi)和承包商完成工作后應(yīng)得酬金兩部分。工程實(shí)施過程中發(fā)生的直接成本費(fèi)由業(yè)主實(shí)報(bào)實(shí)銷，另按合同約定的方式付給承包商相應(yīng)報(bào)酬。成本加酬金合同大多適用于邊設(shè)計(jì)、邊施工的緊急工程或?yàn)?zāi)后修復(fù)工程。由于在簽訂合同時(shí)，業(yè)主還不可能為承包商提供用于準(zhǔn)確報(bào)價(jià)的詳細(xì)資料，因此，在合同中只能商定酬金的計(jì)算方法。在成本加酬金合同中，業(yè)主需承擔(dān)工程項(xiàng)目實(shí)際發(fā)生的一切費(fèi)用，因而也就承擔(dān)了工程項(xiàng)目的全部。而承包商由于無風(fēng)險(xiǎn)，其報(bào)酬往往也較低.
二、建設(shè)工程施工合同糾紛的訴訟管轄
“建設(shè)工程施工合同糾紛以施工行為地為合同履行地”，也即表明對(duì)該類合同糾紛的處理，并未納入專屬管轄的范疇。因此，此類糾紛應(yīng)當(dāng)按照一般合同糾紛的法律規(guī)定來確定管轄，即被告住所地與施工行為地法院均有管轄權(quán)。
對(duì)公民提起的民事訴訟，由被告住所地人民法院管轄；被告住所地與經(jīng)常居住地不一致的，由經(jīng)常居住地人民法院管轄。對(duì)法人或者其他組織提起的民事訴訟，由被告住所地人民法院管轄。同一訴訟的幾個(gè)被告住所地、經(jīng)常居住地在兩個(gè)以上人民法院轄區(qū)的，各該人民法院都有管轄權(quán)。第二十四條規(guī)定因合同糾紛提起的訴訟，由被告住所地或者合同履行地人民法院管轄。基上，因建設(shè)工程施工合同糾紛提起的訴訟也應(yīng)由被告住所地或施工行為地人民法院管轄。
三、建筑工程合同爭議的解決方式如下
采用和解、協(xié)調(diào)、仲裁、訴訟等四種方式：
1、和解這是解決爭議的最佳方式；
2、協(xié)調(diào)這是解決爭議的很好方式；
3、仲裁這是一種對(duì)爭議問題作出具有法律約束力的書面裁決；
4、訴訟這是對(duì)爭議解決最終方式。
法律依據(jù)
《 中華人民共和國民法典 》
第四百六十九條 當(dāng)事人訂立合同，可以采用書面形式、口頭形式或者其他形式。
書面形式是合同書、信件、電報(bào)、電傳、傳真等可以有形地表現(xiàn)所載內(nèi)容的形式。
以電子數(shù)據(jù)交換、電子郵件等方式能夠有形地表現(xiàn)所載內(nèi)容，并可以隨時(shí)調(diào)取查用的數(shù)據(jù)電文，視為書面形式。